作文录,一手好文,受用一生

电力设计合同范本

作者:流川枫2024-12-12 20:16:01

导读:电力设计合同范本 (篇1) 发包人(全称):____________(以下简称甲方) 承包人(全称):____________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《电力设计合同范本(精选5篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  电力设计合同范本 (篇1)

  发包人(全称):____________(以下简称甲方)

  承包人(全称):____________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  电信管线及10KV开闭站建设工程。

  工程立项批准文号:

  资金来源:自筹。

  二、工程承包范围

  承包方式:工程总承包

  承包范围:

  1、电力、电信管线土建施工

  2、电力、电信管线安装施工

  3、10KV开闭站电气、土建施工设计

  4、10KV开闭站土建施工

  5、10KV开闭站电气安装施工

  6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作

  7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作

  三、合同工期

  开工日期:____年8月15日

  竣工日期:____年11月15日

  合同工期总日历天数90天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格。

  五、合同价款

  金额(大写):____________(人民币)____________元。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1.本合同协议书

  2.本合同专用条款

  3.本合同通用条款

  4.标准、规范及有关技术文件

  5.图纸

  6.工程量清单

  7.工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:鄂尔多斯市本合同双方约定:签字、盖章、后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  电力设计合同范本 (篇2)

  甲方(委托方):______________________ 地址:_________________________________ 法定代表人/负责人:____________________ 联系方式:_____________________________

  乙方(设计方):______________________ 地址:_________________________________ 法定代表人/负责人:____________________ 联系方式:_____________________________

  鉴于甲方拟进行______________________项目(以下简称“项目”)的电力设计工作,乙方具有相应的电力工程设计资质和能力。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,就项目电力设计事宜达成如下协议:

  一、项目概况

  1.1 项目名称:_________________________________

  1.2 项目地点:_________________________________

  1.3 设计范围:包括但不限于电力系统规划、初步设计、施工图设计及必要的现场技术服务等。

  二、设计依据

  2.1 国家及地方现行有效的电力工程设计规范、标准及规定。

  2.2 甲方提供的项目相关资料及要求。

  2.3 双方确认的设计任务书。

  三、设计周期

  3.1 设计工作自____年____月____日开始,至____年____月____日完成所有设计文件的提交。具体阶段时间节点由双方另行商定。

  四、设计费用及支付方式

  4.1 设计总费用为人民币(大写)__________________元整(¥_________元)。

  4.2 支付方式:

  预付款:合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付总费用的____%作为预付款。

  中期款:初步设计完成并经甲方确认后,支付总费用的____%。

  尾款:全部设计文件交付且通过相关部门审批后7个工作日内,支付剩余的____%。

  五、双方责任

  5.1 甲方责任:

  及时提供设计所需的基础资料,并对其准确性负责。

  按时支付设计费用。

  协助乙方解决设计过程中遇到的问题。

  5.2 乙方责任:

  按照合同约定的时间、质量标准完成设计工作。

  保证设计成果符合国家及行业标准,满足甲方使用需求。

  配合甲方完成设计审查及修改工作。

  六、知识产权与保密

  6.1 设计成果的知识产权归属甲方,乙方保留设计文件的署名权。

  6.2 双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务。

  七、违约责任

  7.1 任何一方违反本合同约定,应赔偿对方因此遭受的损失。

  7.2 如因乙方原因导致设计进度延误,每延误一日,按合同总价的____‰支付违约金;如因甲方原因导致延误,设计周期相应顺延。

  八、争议解决

  8.1 合同执行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  九、其他

  9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  9.2 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  电力设计合同范本 (篇3)

  委托方:(以下简称甲方)__________

  承接方:(以下简称乙方)__________

  为确保工程的设计,满足工程施工进度的要求,双方本着团结协作,平等互利的原则,经协商一致,签订本设计协议。

  第一条 合同依据

  1.1 《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

  1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3 依据甲方和业主签订的合同。

  第二条 委托事项

  甲方委托乙方为其进行:工程的施工勘测及施工图设计(含预算)。

  第三条 费用及支付方式

  经双方友好协商确定,甲方工程,协议费用共计 元整。(人民币大写:圆整)乙方设计工作完成后,甲方支付费用 元整。

  第四条 双方责任及违约

  4.1 甲方责任及违约

  4.1.1 甲方应按本协议及其有关附件规定的内容、在规定的时间内向乙方提供资料及文件,并对其完整性、可靠性及有效时限负责。甲方提交上述资料及文件超过协议及其有关附件规定期限的,超过期限15日及以内,协议规定的乙方设计文件交付时间应顺延,超过规定期限15日以上,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

  4.1.2 因甲方变更委托设计的项目、规模、条件;或因甲方提交的资料错误;或甲方对所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方另行协商签订补充协议,重新明确有关条款。

  4.1.3 在协议履行期间,甲方因故要求停止设计时,应及时以书面形式通知乙方,乙方应立即停止设计工作,甲方已付的定金不予退还;乙方已经开展设计工作的,根据乙方已进行的实际工作量;未超过全部设计工作量的50%(包括50%)时,甲方应按协议规定的全部编制费得50%支付;超过全部设计工作量50%时,甲方应按本协议规定的全部编制费的100%支付。

  4.1.4 甲方应按本协议规定的金额和时间向乙方支付费用,逾期未支付设计费得,按天数累计计算,每超过一天,承担应支付金额的千分之二(2‰)的逾期违约金;逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行协议,并书面通知甲方。无论国家或上级主管部门对设计文件不审批或本协议项目停、缓建,甲方均应支付应付的费用。

  4.2 乙方责任及违约

  4.2.1 按本协议规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件。

  4.2.2 对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

  4.2.3 由于乙方原因,延误了本协议规定的设计文件交付时间,按天数累计计算,每延误一天,应减收相应费用的千分之二(2‰)。

  4.2.4 协议生效后,乙方要求终止或解除协议时,应双倍返还甲方定金。

  4.2.5 交付设计文件后,参加有关上级主管部门的审查,根据审查结论,负责协议规定范围内的必要修改补充。若审定的设计原则有重大变更二重作或修改设计时,甲乙双方需另签订协议。

  4.2.6 不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料,如发生此类情况,甲方有权索赔。

  4.3 未尽事宜按《中华人民共和国合同法》及《建设工程勘察设计合同条例》中有关规定协商解决。

  第五条 其他

  5.1 甲方委托乙方承担本协议规定内容之外的工作或服务,另行签订协议。

  5.2 由于不可抗力因素致使本协议无法履行时,双方应及时协商解决。

  5.3 本协议在履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。争议仍未解决时,可向有关仲裁机构申请仲裁。

  5.4 本协议未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与协议具有同等法律效力。

  5.5 本协议一式四份,甲乙双方签字盖章后各执正本一份,副本一份。

  5.6 双方均履行完本协议规定的义务后,本协议即行终止。

  委托方(甲方):__________

  承接方(乙方):__________

  电力设计合同范本 (篇4)

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下:

  一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:

  250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

  二、有关技术及服务要求:

  1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

  2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有关质量、技术标准。

  3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。

  4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

  三、工程款项及费用的结算:

  1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20__版、预算管理制度及规定>执行。

  2、工程预算款总计:102496元;

  (高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

  3、本工程款分2次结清,其中:

  (1)、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元)

  (2)、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。

  4、工程款的结算以审计决算为依据。

  四、施工及竣工验收:

  1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

  2、乙方应在______年______月______日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。

  3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

  4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。

  5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

  合同未尽事宜,双方协商解决。

  合同双方代表签字盖章后生效。

  合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  代表:代表:

  开户行:

  帐号:

  签订日期:______年______月______日

  电力设计合同范本 (篇5)

  甲方(发包人):_____________

  乙方(承包人):_______________

  鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。为此,根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。

  第一条 本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。

  第二条 下列文件应为合同的组成部分:

  1.合同协议书;

  2.通用合同条款;

  3.安全生产施工条款

  4.合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);

  5.工程结算清单

  6.形成合同的其他文件。

  第三条 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。

  第四条 工程概况

  1.工程名称:____________

  2.工程地点:____________

  3.工程内容:______________

  4.工程分包方式:_____________

  5.分包范围:_______________

  6.分包工程期限:________________开工;竣工______________

  7.质量等级:优质工程

  第五条 合同价格与合同单价:

  1.合同价款以线路亘长计价:线路长度:______________单价__________________,合 计____________。

  2.合同价款以分部工程计价:

  基础分部工程款按照__________元/m3支付:

  2.铁塔组立按照_________元/T支付;

  3.导地线架设按照_________万元/km支付:

  4.光缆架设按照________万元/km支付;

  5.接地带安装按照WW.___________元/m支付:

  6.保护帽浇注按照__________元/基支付;

  7合同价格通过以下第____________种方式确定

  8.签约合同价为人民币___________元整(大写)(¥___________元)(含税), 最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准。

  第六条 承包人承诺

  1.按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  2.工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标,施工质量满足国家施工验收规范。

  3.工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

  4.工程建设中文明施工,并采取积极的安全措施,满足工程安全目标。

  5.遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定(试行)》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求,并确保相应的资源配置。

  6.严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工,确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。

  7.严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28—20__)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现:档案归档率100%,资料准确率100%,案卷合格率100%,保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

  8.积极配合施工图设计优化工作,及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

  第七条 发包人承诺

  保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

  第八条 合同生效

  合同生效条件见专用合同条款。第9条合同份数

  合同正、副本两份,双方各执一份,具有同等法律效力。(以下无正文)

  甲方单位名称(公章):_____________乙方单位名称(公章):____________

  法人代表:____________法人代表:______________

  合同签订人(手签):______________合同签订人(手签):_______________

  电话:__________________电话:____________

  税务登记号:___________税务登记号:__________

  开户银行:_______________开户银行:_____________

  帐号:_________________帐号: ____________

  单位地址:___________单位地址:____________

  签订日期:___________签订日期:__________

结尾:非常感谢大家阅读《电力设计合同范本(精选5篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:电力设计合同范本政府购买社会组织公共服务项目合同网络服务合同(五)程序技术开发服务合同书个人用工合同简易版, 欢迎阅读,共同成长!