导读:延期申请书范文 (一) 我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
此文《延期申请书范文(优选4篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!
延期申请书范文 (一)
我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成无法施工,而根据我司的总体施工进度计划,如存在的问题能全部解决,我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:
1、按合同要求,20xx年6月1日为开工时间,由于建设单位未能及时完善报建相关手续,我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场,故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。
2、因施工期间正是汛期,台风及雨水天气较多,导致围堤上无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,同时接监理工程师通知,机械台班断续停工,台风期间暂停施工,延误较多工期。
3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。
由于以上问题造成工期严重延误,我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工,对本工程的施工进度造成重大的影响,并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款,我司恳请业主根据施工现场的实际情况,将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。
工程有限公司
二○xx年九月十三日
延期申请书范文 (二)
申请人:河南某某有限公司,住所地郑州高新技术产业开发区某某号。
法定代表人:张某某,总经理。
请求事项
关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司纠纷”一案,现因申请人因身体原因无法按期出庭,请求人民法院延期审理。
事实与理由
被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案,贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明,现在北京住院,拟在本周实施手术,若本周能安排上,则20__年6月30号可以出院,若本周安排不上,则出院日期暂无法确定,故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况,其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。
申请人:河南某某有限公司
__年__月__日
延期申请书范文 (三)
单位(子单位)工程名称 ###
致:深圳市工程建设监理有限公司(项目监理机构)
根据条款 20.2条 的规定,由于5月11日大暴雨影响的 原因,我方申请工期延期,请予以批准。
附件:
1、工期延期的依据及工程结算 附20xx年5月份盐田区日雨量
我司承建的###工程,5月份正处于是主体结构施工阶段,5月11日降雨量达到100毫米,属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工,全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏,为了达到施工现场的复工要求,组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求,申请工期延期3天。
请予批准!
项目经理部(项目章) 项目负责人:
日 期: 20xx 年5月31日
延期申请书范文 (四)
申请人:___,男,汉族,__岁,电话:____。
申请请求:请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。
事实和理由:
申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案,已经贵院受理,并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼,不能准时参加本案的庭审,故特依《民诉法》第132条之规定,申请延期开庭审理,请予准许。
此致
___区劳动争议仲裁委员会
申请人:___
特别授权代理人:___
申请日期:20__年_月_日
结尾:非常感谢大家阅读《延期申请书范文(优选4篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!
编辑特别推荐:保安员工辞职信范文,关于拾金不昧感谢信模板,感谢爱心人士感谢信模板,大学生求职自荐信,数学与计量经济系大学生自荐书, 欢迎阅读,共同成长!