导读：第一篇：简单工程简易承包合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，甲方将_________... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《简单工程简易承包合同(通用10篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
第一篇：简单工程简易承包合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、专项工程内容：
四、专项工程范围：
五、承包方式：
六、工程造价：
七、工程质量：
八、工期：
开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。总_______日历天。
九、双方责任：
1、甲方责任：
（1）工程开工前，甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。
（2）提供合理的施工现场用地。
（3）对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。
（4）安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。
2、乙方责任：
（1）专项工程的负责人必须严抓质量，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果一律由乙方负责。
（2）各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。
（3）在施工过程中乙方要强化安全意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款_______元，乙方自行承担相关责任。
（4）甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿。
（5）乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失
十、付款方式：
外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的_______%，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。
十一、违约责任：
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
十二、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十三、协议生效条款：
（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十四、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：
代表人：
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日
乙方：
责任人
联系电话：
签约地点：
_______年____月____日
第二篇：简单工程简易承包合同
甲方：______________________________（以下简称甲方）
乙方：______________________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将__________________工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：______________________________；地点：______________________________。
二、承包方式：______________________________
三、工程承包内容：______________________________
四、合同价款：______________________________
五、付款方式：______________________________
六、总工期要求_________个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款__________________元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：______________________________
乙方：______________________________
日期：_________年____月____日
第三篇：简单工程简易承包合同
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方将承建的工程钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。
一、工程承包范围、内容
1、本工程从基础→主体→填充墙体拉结筋（含构造柱、腰带、栏板、现浇过梁、女儿墙内构造柱、女儿墙压顶、窗台压顶及屋面刚性层、拉结筋制作、安装、板凳铁的制作及安装、预埋铁件安装、垫块安装）等本工程中的所有钢筋工作。
2、料表放样。
3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。
4、钢筋的对焊及间隙焊、帮条焊、搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。）
5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。
6、安全帽自购、办理出入证的费用由乙方负责。
7、各种机械设备均由乙方自行负责。
8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运，均由乙方负责。
二、质量要求
1、料表准确。制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。
2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊无夹渣、弯曲现象发生。
3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。
4、所有构造柱钢筋预插的位置必须准确无误，楼梯预留钢筋间距必须准确，垫块必须到位。
5、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。
三、工期要求
本工程分项钢筋工程从至完工，如乙方影响工期，甲方将执行经济处罚（每天__________________元）。
四、安全要求
在施工过程中，乙方必须一切做到“安全生产，预防为主”，严格按照《安全法》及行业规定的要求施工，如违规施工等造成的安全事故由乙方完全负责。乙方不在施工场地内或者在施工场地内未从事承包范围内工作发生的事故，由乙方完全负责。
五、承包方式：人工费承包
六、承包单价
本工程所有钢筋工程工程量以建筑面积计算，建筑面积按图纸建筑面积平方米为准，单价________元/平方米，合计________元。
七、价款的支付基础及一层混凝土浇筑结束付款________%；封顶付款________%；二次结构完成付款%；余款工程竣工后一次性付清。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
九、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。
十、本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。
甲方：__________________
日期：_____________
乙方：__________________
日期：_____________
第四篇：简单工程简易承包合同
发包方：黄冈市君城房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方：武汉地质勘察基础工程公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将熊湖商城西苑1-5#楼、东二苑3-8#楼管桩基础工程承包给乙方施工。为明确双方责、权、利，经协商同意签订本合同，双方共同遵守。
一、工程慨况及内容
1、工程名称：熊湖商城西苑1-5#楼、东二苑3-8#楼
2、工程地点：浠水熊湖
3、静力压桩机施工。
4、工程总量：大约19000米。
5、承包方式：包工包料。包质量、包安全、包工期、包造价的全包方式。
二、质量要求
本工程质量等级为合格。乙方必须就本工程实际情况编制详细、合理的《施工组织设计》并报甲方技术部门审批后严格执行;管桩定位必须按图施工，偏差不得超过10mm;因本工程管桩桩顶标高均低于自然地面，施工时必须送桩，为保证管桩成桩质量，送桩前必须经甲方有关人员检查桩位偏差，合格后才能进行送桩施工。
乙方必须保证本工程所使用的[管桩均为优等品(管桩进场时必须经甲方代表检验随货同行的出厂合格证与管桩是否一致，验收合格并签发施工令才能施工)。施工工艺必须满足《预应力混凝土管桩》04ZG207的要求。工程质量验收严格执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20______中关于静压管桩的验收标准，工程质量必须符合规范和设计要求。
三、工期要求
1、合同签订后三天内，乙方施工、管理人员及全套施工设备必须进场。
2、西苑1-5#楼、东二苑3-8#楼及其附楼管桩基础工程施工总工期为20天(开工日期以甲方确认的开工报告日期为准)。
3、如遇下列情况，工期相应顺延：
⑴施工用水、电、场地、道路如不能满足施工要求，乙方必须以书面形式提出，经甲方同意，七天内不能解决者;
⑵甲方未按合同约定支付工程款;
⑶设计变更较大及工程量增加;
⑷人力不可抗拒的因素;
⑸经双方同意的其它情况。
四、工程造价
1、工程单价：包括管桩及辅助材料、管桩运输及装卸、静力压桩机(压桩、送桩、焊接、切割、凿平桩头至满足检测要求、夜间施工、设备进出场等)全部施工费用及所有技术处理措施和静力压桩机配合桩基检测等全部工作内容，按人民币区____元/m包干(此包干价含税，除合同约定外，无论任何原因均不得调增)。
2、合同造价：以双方现场代表在施工过程中签证认可的原始资料中的数据为基础，参照施工图要求的桩顶标高和地质勘察报告，由甲方相关部门现场复查按图施工实际完成的工程量数据，经甲方分管领导签字确认后，作为工程量结算依据，按工程单价(包干价)计算工程总价。
3、造价调整：因设计文件要求压力值和桩长双控，设计桩长为21m，压力值取值2200KN。如因地质原因，桩长无法达到21m者，经图纸会审设计方同意修改桩长而导致需要短桩(桩长8m及以下)，则短桩一律采用5m长的建华管桩，按需(经甲方确认)每使用一根补管桩价差35____元给乙方。因施工原因导致实际桩顶高于设计标高，多余部分在1m以内由甲方按实际尺寸累计每米补____元给乙方，超过1m者属乙方配桩失误，由乙方负责。送桩费(设计桩顶标高低于自然地面)以实际送桩长度按____元/m结算。
五、付款方式
乙方每完成20______m管桩施工，由甲方现场代表验收确认后出具工程进度款支付单，经甲方分管领导审核后，遵照甲方财务管理制度办理相关手续，要求甲方支付本次工程桩总价款的85%作为进度款。余款待竣工验收合格并结算完毕后除滞留工程总价的5%作为质保金(质保期壹年)，余款一月内付清(乙方必须凭工程税票结算工程款)。壹年后，如无质量问题，退还质保金。
六、双方责任
㈠甲方责任：
1、负责施工场地范围内的"三通一平"，场地内道路应满足80T拖车正常行走，提供150KW施工用电及临时施工用水。自甲方配电房和水表井至施工地点的管、线由乙方自理，乙方施工用水、用电按当月实际用量(价格按供水、供电部门收款收据价格为准)在工程进度款内扣回。
2、负责协助乙方提供乙方施工报建时应由甲方提供的相关资料并承担甲方应承担的费用。
3、负责提供两套施工图给乙方并组织图纸会审;负责提供工程地质资料和水准控制点及坐标控制点给乙方。
4、甲方委派现场代表和工程总监更和现场签证，负责质量监督和验收。甲方现场代表和工程总监有权监督和检查乙方工程质量，发现问题责令乙方改正或停工;有权对施工方案提出变更并要求乙方返工;有权在乙方不服从管理并屡教不改时单方终止合同，且不必承担违约责任。
5、负责参建各方提交的竣工资料的归整和审查并将合格的竣工资料提交给城建档案管及相关部门。
6、积极配合乙方协调周边关系，保证现场正常施工。
㈡乙方责任：
1、负责组织技术素质过硬的施工人员和满足施工要求的机械设备进场，作好施工前的准备工作。
2、负责就本工程实际情况编制详细、合理的《施工组织设计》并报甲方技术部门审批后严格执行。
3、必须严格按照国家现行规范和有关标准及甲方提供的经各有关单位会审后的施工图组织施工。
4、负责依据甲方提供的水准控制点和坐标控制点完成轴线、桩位的放线定位工作。
5、派出施工技术人员和管理人员负责本项目的施工进度、质量、资料、安全、及文明施工的管理。将现场管理及施工人员名单、相关证件报甲方存档备查。
6、保证工程质量合格，按期完工。负责与工程同步编制真实、完整的竣工资料三套交甲方存档。
7、负责搞好安全生产，及时发现和消除安全隐患。如发生安全事故，均由乙方承担一切责任和全部费用。甲方不负任何责任，并保留追究乙方因安全事故对甲方造成的直接经济损失和潜在的因素对甲方社会信誉度造成影响进行赔偿的权利。
8、严格遵守施工现场的各项管理制度，服从甲方的管理，在甲方现场代表的统一协调领导下，乙方按本合同及施工组织设计的要求组织施工;乙方应保持施工现场整洁，遵守文明施工的有关规定，遵循甲方对施工现场管理的要求;乙方负责本工程已完部分的成品保护，承担未交付前损坏修复的全部费用;乙方应对施工人员进行相关法律法规的宣传教育，遵纪守法、爱护公共财产，严禁挪用现场材料，如发现违规者，责任人及其所属单位应承担相关法律责任和经济赔偿。
9、乙方项目经理处理设计变更和现场签证。
七、违约责任
乙方如不能按时完成工程量或因乙方原因导致不能按期验收，每延误一天，赔付违约金人民币壹万____元给甲方。如乙方工程质量达不到合格标准或管桩承载力达不到设计要求，导致其上部工程不能正常施工，乙方必须请相关部门提出合理的处理措施并经甲方认可后，无条件处理到位，视具体情况，对乙方处以十万____元人民币的工程质量违约金。如乙方保质、保量、按期完成本工程全部合同内容，甲方一次性奖励捌仟____元给乙方，进入工程造价。
甲方如不能按合同约定支付工程款，每延误一天，赔付违约金人民币壹万____元给乙方;如因甲方原因导致本工程不能连续施工，使乙方连续停工十五天以上，甲方按每天六百____元人民币赔付给乙方，且工期顺延。
八、未尽事宜双方协商解决，如果分歧较大，可由工程所在地人民法院仲裁。
九、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效，工程款付清后自动失效。
甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________
代表签字：______________代表签字：______________
____年____月____日____年____月____日
第五篇：简单工程简易承包合同
发包方(以下称甲方)：__________________________
承包方(以下称乙方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：_______________________________________
二、工程地点：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二条工程期限
合同工期总日历天数_______天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________
_________年________月______日_________年________月______日
第六篇：简单工程简易承包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________
一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费_________________元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：___________________(盖章)
乙方：___________________(盖章)
日期：_____________________
第七篇：简单工程简易承包合同
通过对甲方用电情况的综合分析，为确保甲方经过节电改造后能够达到≥__________%的节电目标，乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试：
设备名称
型号
数量
单位
单价(元)
小计(元)
节能改造费______%1批
异地安装费______%1批
总计人民币(元)______￥
1.试装设备的所有权约定
本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。
2.试装验收测试程序
试装设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请，甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试，并书面签字确认测试结果。
3.试装验收测试方法
节电效果：
双方都同意按如下方法进行验收测试，节电设备安装完成之后，在负载不变的情况下，记录电表读数p1，让负载运转__________小时整的时候再记录电表读数p2，p2-p1=w1，w1是没有装节电设备时的______小时耗电量，双方将此数记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。在相同的负载条件下，把节电设备接通，记录电表读数q1，让负载运转_____小时整的时候再记录电表读数q2，q2-q1=w2，w2是安装节电设备后______小时的耗电量，双方将此数值记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。
稳定性测试：
在保证测试设备正常运作的基础上，进行节电设备七天的试运行，若测试期中(1)稳定;(2)不影响甲方正常用电;(3)安全;则视为合格。
4.试装验收测试标准
双方同意把本协议第六条中的w1和w2两个值作为测试计算的基准值，节电百分比计算公式为：
[(w1-w2)÷w1]×100=节电率
上述计算所得之百分比数值为节电效果。
5.试装验收测试合格后有相关约定
经双方验收测试后，若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_______%，在双方测试验收3日内甲方则需履行本协议之第四款。否则，乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的30%向乙方支付违约金，作为甲方对乙方损失的补偿。
第八篇：简单工程简易承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国森林法》等法律法规的规定，为了加强山林管理，盘活集体资产，美化、绿化家园，现将集体有所有权的山林租赁给乙方经营，承包山林合同范本。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订合同如下：
一、承包地名：王__。四至为：
面积：
二、承包期限：________年____月____日至________年____月____日止计________年
三、上交租赁款：共计人民币（大写）万仟佰拾元角分整。
四、交款方式及时间：
租赁款人民币万元整，一次付清现金____万元，下欠两万元按合同上交壹仟元，上交时间为每年____月____日。
五、双方的权利和义务：
1、乙方有经营管理权，山林改造种植需报公司同意见；
2、在合同租赁期内，如遇租赁范围土地被国家征用或农场规划使用，乙方必须服从，征用后，乙方损失由乙方与开发方协商处理解决，甲方可进行协调。
3、乙方在合同租赁期内无权拒绝本族人在王__葬坟，但葬坟对山林造成的损失因协调处理，适当补偿。
4、承包期后________年，乙方砍伐应由生产队控制，确保承包期结束后保持山林原貌不变。
5、乙方在以后续包中有优先承包权。
6、乙方获得承包合同权后，如不按时上交年费、乱砍乱伐、任意改变山林地貌等甲方有权单方面终止合同，无需退还乙方所有上交款，且收回山林经营权，其乙方损失甲方概不负责。
7、其他未尽事宜，双方另行协商。
六、本__版合同式3份，甲方和乙方各执1份，报果茶公司备案1份。
七、本合同自签订之日起生效。
甲方（盖公章）：
乙方（盖章）：
________年____月____日
第九篇：简单工程简易承包合同
甲方：_________
乙方：_________
根据工程的实际需要，现将__________________楼钢筋工程委托乙方进行劳务分包，甲乙双方本着实事求是，互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议：
一、承包范围
在包工不包料的前提下将__________________楼所有钢筋工活，包括钢筋加工、钢筋绑扎。
二、工程价格
工程价格按实际所完成的建筑面积进行计算；基础与阳台各算一半。雨篷超过一米五按一半计算，楼层按六层+跃层计算；基础和主体共八个顶。
三、付款方法
1、按每平米_________元计算。
2、楼层结顶付清乙方一切费用和工资，不得拖欠。
3、如果因天气变化楼未结顶，按干到几层结算几层，不得拖欠。
4、记工按每工_________元计算。乙方不包括装卸钢筋，如果甲方要求乙方卸则工资另算（_________元/吨）。
四、食宿方面
1、伙食、住宿由甲方提供。
2、借支费用按每十天，每人次_________元，如有其他经协商和甲方解决。
五、工程质量
工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范要求施工，并得到优良标准，杜绝质量隐患及事故发生。
六、工程进度
能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成，按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清，如不清在甲方有权找人清理，工资有乙方承担，在施工过程中必须听从甲方安排，不听者如出现问题后果自负。
六、结算
如乙方不能完成者，中途停工，或人走影响工程进度，工程款不予结算，一分不给，后果自负。
七、其他
1、未尽事项，双方协商解决。
2、本合同一式三份，乙方和甲方各持一份；合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。
甲方签字：_________乙方签字：_________
_________年_________月_________日
第十篇：简单工程简易承包合同
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方本着平等、友好的原则，现就环保大厦2#楼塑钢门窗工程承包事宜，根据合同法的有关规定，经协商达成以下条款共同遵守；
一、工程名称：
环保大厦2#楼塑钢门窗工程
二、工程地点：
西安市西稍门十字向北约100米路东环保大厦
三、承包内容：
塑钢门窗制作、安装。
四、承包方式：
包工包料，所有工具、用具及劳保用品均由乙方自理。
五、工作内容：
塑钢窗的加工制作、安装、现场清理、售后服务全部工程。
六、主材选用
1、型材：塑钢窗为中德88系列深灰色双色共剂型材（外灰内白）推拉系列；塑钢门为白色60系列通用型材平开系列。
2、玻璃：5+9A+5中空玻璃（蓝星）浮法玻璃。
3、钢衬：镀锌钢衬
七、结算依据及付款方法：
1、塑钢窗综合结算单价为每平方米貮佰肆拾伍元整，以窗框外围尺寸为结算面积。飘窗、阳台窗以型材中线延长米乘以高度计算面积。
2、合同签订后：窗框进场检验合格甲方付给乙方工程总价款30%工程款，窗框安装完工验收合格后甲方再付给乙方总价款15%工程款，玻璃进场安装完毕检验合格后，甲方再付给乙方总价款15%工程款，窗扇进场安装完毕检验合格后，甲方再付给乙方总价款20%工程款；纱窗及五金件全部安装到位建议合格后，甲方给乙方付至总造价款97%工程款，留3%作为质保金，质保期自完工之日起一年，期满后甲方给乙方一次性付清。
3、工程总造价：___万元；以实际工程量为准。
4、该工程乙方不承担其他额外费用。
八、双方职责：
1、甲方职责：
1）签定合同后3日内向乙方提供建筑图、变更图、门窗洞口尺寸、数量及有关技术文件，作为乙方施工依据；
2）如果出现变更设计时，应提前办理工程变更手续，并应及时以书面形式通知乙方，并提供有关技术资料，由此而引起的工程量的增减所造成的费用增减，工程结算时相应进行增减。
3）负责组织有关单位及人员进行图纸会审、技术交底，并及时进行施工工序协调工作。
4）审核乙方编制的施工组织方案及工程进度表。
5）负责组织工程例会，监督工程质量及进度，组织工程中间验收及竣工验收。
2、乙方职责：
1）负责铝塑窗的二次设计、加工、制作、安装及售后服务过程。
2）根据总进度计划编制门窗制作、安装进度计划表，并报送甲方审批。
3）乙方人员进场后必须服从甲方的统一管理，遵纪守法和遵守现场的各项管理制度。
4）确保甲方的工程进度，严把质量关，确保工程质量达到合格标准。
5）在保修期内，乙方在接到通知后48小时内赶到现场处理，并应在5日内返修完毕，保质期为工程验收后壹年。
6）乙方进入现场后，复核总包方提供的安装基准线（水平线、垂直线）；
7）甲方应教育工人保护好乙方已安装上墙的产品，人为损坏由损坏方赔偿。
8）乙方项目经理定期参加工地监理例会，服从甲方统一指挥，积极配合甲方的工作。
九、工期及质量：
1、工期：自材料进场之日起三个月完成安装（不包括等待其他工序施工时间），如因安装条件不具备或因其他工序影响安装时，工期顺延。
2、工程质量应达到门窗行业合格标准。
3、门窗外侧与洞口空隙处使用发泡剂填充，填充后门窗外侧必须使用密封胶密封。
十、安全文明施工：
1、安全生产（以20___年2月1日起施行的《建设工程安全生产管理条例》为行为准则）。
2、严格按安全操作规程规范作业，加强安全教育和管理，防止和杜绝不安全事故发生。一切安全责任将由事故责任方承担。
3、严格按照省级文明工地要求施工。
4、乙方在施工期间质量不符合要求或违反操作规程经甲方指出后不改正，甲方有权进行处罚。
十一、其他约定
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，效力同等。
2、本合同经双方代表签字，加盖合同专用章后即生效，工程期满结清工程款后本合同自行终止。
3、未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
代理人：代理人：
电话：电话
开户行：开户行：
账号：账号：
_________年____月____日
_________年____月____日
结尾：非常感谢大家阅读《简单工程简易承包合同(通用10篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：律师事务所委托诉讼合同，标准货物采购合同，重庆房屋拆除施工合同，冷库租赁合同格式，销售代理协议合同书， 欢迎阅读，共同成长！