导读:第1篇:扣冷棚膜施工合同 墙地砖铺贴施工合同 甲方(全称): 乙方(全称): 经甲、乙双方协商,甲方将卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
此文《扣冷棚膜施工合同模板(优选3篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!
第1篇:扣冷棚膜施工合同
墙地砖铺贴施工合同
甲方(全称):
乙方(全称):
经甲、乙双方协商,甲方将卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:
工作范围:卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程
工期:X年X月X日至X年X月X日
二、承包方式和计费标准
1、承包内容结算方式:包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装;结算方式为:根据现场实际完成面积计算及结算。
2、合同价格:
1墙面砖单价:元/㎡2卫生间地砖单价:元/㎡
3地板砖单价:元/㎡4门厅墙地砖单价:元/㎡
5楼梯踏步及平台砖单价:元/㎡
(以上地砖均包含踢脚线在内,不另计算面积)
三、工程款审核及支付
1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费;
2、乙方工程竣工后,经甲方初验合格付至总工程款的80%,待业主验收合格后付至总工程款的95%,余款为质量保修金,待竣工验收后一年后一次付清。
3、乙方应向甲方提供2年的质量保证,如果出现质量问题,甲方通知后,乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。四、四、甲乙双方责任及权利
1、甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工安全技术交底;
2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件;3、乙方必须按甲方提供的施工任务、技术要求组织施工,乙方施工人员应满足甲方的合理进度安排;
4、乙方应自备施工所需工具,并有义务对交叉施工的其他班组进行积极配合;
5、乙方应自觉爱护甲方施工场地内的机械及设备,并保护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;
6、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,费用由乙方承担。
五、工期、质量及安全生产
1、本工程工期为XX年XX月XX日之前全面完工,如因乙方劳动力
不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚;
2、乙方须确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质量问题,除无偿返工整改和赔偿材料损失外,甲方也有权予以经济制裁。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方已完工程量不予结算,以赔偿损失;
3、施工过程中,乙方应随时接受甲方检查,发现施工质量不符合要求应立即返工整改;
4、乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任目标要求,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。
六、未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
七、合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,在甲乙双方签字后生效,在工程竣工、结算款结算完毕后自动失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人签署: 代表人签署:
日期:日期:
联系方式: 联系方式:
第2篇:扣冷棚膜施工合同
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本天然气工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_____________________________ 工程地点:________________ 施工图号:__________________ 工程内容:______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号:中压:______________________ 低压:__________________
三、 合同工期
开工日期:_______________竣工日期:__________________ 合同工期总天数:_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》,现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准,工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写):______________________________元(人民币)
2、合同调整价款:施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付:工程竣工验收合格后,工程结算审结半年内,分期付清。
4、计价依据:20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》,20xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》,招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供,主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期两年。
2、保修范围:施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%,金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后,将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员,负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续,协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况,发包人应及时通知设计单位到现场协商处理,并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人,负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案,经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告,经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行《燃气工程安全施工责任》中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的,承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-20xx-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
第3篇:扣冷棚膜施工合同
甲方:_________________有限公司
乙方:_________________
甲方将位于________区________镇________村________坡________队一座铁棚厂房以包工包料的形式承包给乙方施工,经双方共同协商达成以下协议:
一、工程设计式样由甲乙双方事先商定的式样进行施工(实际施工按具体情况甲乙双方商定最佳方案)。
二、工程所用的材料质量和规格(乙方进料甲方验货为准)
三、工程单价以厂房投影面积计算(含四周铁皮瓦封闭),屋面投影________元/㎡(含税金)。
四、工程付款方式:工程总造价为________万元,乙方材料进场后,甲方付给乙方工程款总额的60%(即________元)作工程进度款;余款待工程完工后十五天内付清,逾期则每天按工程总额的5%给乙方作为滞纳金。
五、工程期限:从________年________月________日到________年________月________日完工,遇到停电和下雨天等不可抗拒的因素,由双方相互沟通,协商顺延工期。
六、双方职责:
①甲方负责提供工作场地和三通一平(通电、通水、通路、平整场地),负责协商解决好与上级部门和当地群众的关系或纠纷(基础坑、沙、水泥及水电费用均由甲方负责)。
②乙方负责提供施工计划,负责按施工图要求进行施工,负责如期按质按量完成施工任务。
③违约负责:本合同经双方签字后生效,共同遵守。若单方违反本合同中的任意一项,必须付给对方违约金人民币伍仟元整。
七、如有不宜之处,需双方协商解决,方可执行。
八、本协议一式两份,甲乙双方执一份,双方签字之后生效。
甲方法人代表(签字):_________________乙方法人代表(签字):_________________
身份证号码:_________________身份证号码:_________________
________年________月________日
结尾:非常感谢大家阅读《扣冷棚膜施工合同模板(优选3篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!
编辑特别推荐:场地空地租赁合同书,技术服务合同,承建建筑合同范本,珠宝购销合同,自有楼房买卖交易合同, 欢迎阅读,共同成长!