作文录,一手好文,受用一生

建筑工程质量检测协议书

作者:阿斯兰2024-02-21 13:37:04

导读:建筑工程质量检测协议书 (一) 建筑工程质量保证书范本 发包人(甲方):_____________________ 承包人(乙方):_____________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《建筑工程质量检测协议书(推荐6篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  建筑工程质量检测协议书 (一)

  建筑工程质量保证书范本

  发包人(甲方):_____________________

  承包人(乙方):_____________________

  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_______(工程全称)签定工程质量保证书。

  2?该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下,施工中严格执行工程建设强制性标准,安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。

  第一条?工程质量承包范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目。

  第二条?质量保证条款明细:

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下:

  1.保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;

  强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。

  2.保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能。

  购货方严格按产品包装上注明的`贮藏条件贮藏?因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。

  3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力。

  4.保证楼层有加高再建承受能力;

  5.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;

  6.保证房屋建筑格局适用于甲方需求。

  7.其他项目保证条约:___________________________________。

  质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。

  年?月?日?年?月?日

  第三条?质量保修责任

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合格后再行投运;

  3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任。

  (不可抗力:指因战争、_____、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害。)

  第四条?保修费用

  因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。

  第五条?其他

  双方约定的其他工程质量其它注意事项:________________________.

  (二)?发生须紧急抢修事故(如上水跑水,暖气漏气漏水、燃气泄露、电器、设备故障造成停电等),本公司接到通知后,立即到达事故现场组织承包方或物业管理部门进行抢修。非施工质量引起的事故,抢修费用由本公司或造成事故者承担。

  本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方:?___________?乙方:____________

  法定代表人(签字):?__________?法定代表人(签字):____________

  因我方供应货物的质量问题,对贵公司造成了不良影响的,我方愿承担该批货物价款1-10倍的罚款,并承担由此所造成的经济损失及法律责任。

  ___年___月___日?___年___月___日

  建筑工程质量检测协议书 (二)

  发包人:

  承包人:

  根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对________________________________________________签定工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

  二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;

  ⒊装修工程为____________年;

  ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

  ⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

  ⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;

  ⒎其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、质量保修责任

  ⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

  ⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

  ⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。

  四、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  五、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同,其有效期限至保修期满。

  发包人:承包人:

  法定代表人:法定代表人:

  日期:日期:

  建筑工程质量检测协议书 (三)

  委托方:(以下称甲方) 受托方:(以下称乙方)

  甲乙双方就甲方委托乙方建筑工程鉴定事宜,签订本合同并共同遵守。

  第一条 委托鉴定内容及要求:

  (详见委托书 )

  第二条 费用及付款方式

  本工程的鉴定费为人民币:

  具体支付方式:1)签定本委托书时支付全部费用的50%。

  2)领取鉴定书时支付剩余全部费用。

  鉴定过程中,如发生必要的技术检测、图纸审查等费用,由委托方另行支付。

  第三条 双方权利义务

  1、甲方权利义务

  (1)按鉴定委托书要求提供有关资料并承诺提供的资料全部属实;如因甲方提供的资料有误或不及时,由此产生的责任由甲方自行承担;

  (2)负责指派专人协助乙方工作,协调处理有关事项;

  (3)按本合同的约定方式及时、足额向乙方支付鉴定费用;

  2、乙方权利义务

  (1)按约定时间出具鉴定报告,并保证鉴定报告的真实、合法、有效;

  (2)负责保管好甲方提交的各种文件、资料,并为甲方保守秘密;

  (3)负责鉴定报告的解释工作;

  第四条 违约责任

  1、委托事项未完成或本合同未到期甲方单方面要求提前解除合同关系并给乙方造成损失,甲方负损害赔偿责任。

  2、在委托事项未完成或合同未到期的情况下,乙方单方面要求提前解除协议关系并由此给甲方造成损失的,乙方应负损害赔偿责任。

  3、乙方违反本合同的约定, 未按时提供合格鉴定报告或鉴定报告不符合规范要求等,造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方经济赔偿。

  第五条 争议解决方式

  由于本合同有关事宜引起争议,双方应首先力求友好协商的方式予以解决。如协商后此争议仍未解决,任何一方均可向甲方有管辖权的人民法院起诉。

  第六条 其他约定事项

  本合同正本一式二份,甲方乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  法定代表人(签字):法定代表人(签字):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  联系电话: 联系电话:

  年月日

  建筑工程质量检测协议书 (四)

  工程名称:

  工程地点:

  委托单位:

  检测单位:

  签订地点:

  签订日期: 年 月 日

  甲方(委托单位):

  乙方(检测单位):

  根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关建设工程质量检测法律法规的规定,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。

  工程概况:

  工程名称:

  工程地址:

  建设单位:

  设计单位:

  监理单位:

  总承办单位:

  施工单位:

  第一条 检测项目

  甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准):

  □建筑材料检测 □主体结构工程检测 □地基基础工程检测

  □钢结构工程检测 □室内环境检测 □变形测量

  □建筑节能检测 □市政道路工程检测 □建筑机械检测

  □建筑幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □基坑监测

  □装饰装修材料有害物质检测

  □其他:________________________________________。

  说明:因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托,费用按实际计算。

  第二条 检测标准

  1.甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下,按甲方指定标准进行检测。

  2.甲方未明确检测标准,按工程施工验收规定的标准执行。

  3.各类标准执行优先后等级:国家标准>行业标准>企业标准。

  第三条 检测费用的核算和支付

  1. 检测费用按20__年《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》文件执行,文件中未明确规定单价的项目费用双方协商确定。

  2. 本合同各检测项目单价见20__年《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》文件执行,总检测费用为(大写) 元

  (小写) 元。

  3. 双方同意按照下列 种支付方式支付检测费用。

  1) 自本合同签订之日起_____日内,甲方支付全部检测费用。

  2) 自乙方提交检测报告之日起______日内,甲方支付该检测项目的检测费用。

  3) 自本合同签订之日起每______日,甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。

  4) 自本合同签订之日起 日,甲方向乙方支付合同总检测费的30%,主体工程封顶甲方向乙方支付合同总检测费的40%,工程竣工验收前甲方向乙方支付合同总检测费的30%。

  4.甲方对检测项目费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

  第四条 检测报告的交付

  乙方交付检测报告时间如遇特殊情况(设计变更、检测量变化、自然条件影响以及非检测人原因造成的停工等)时,报告交付时间顺延;乙方交付检测报告一式 份,并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时,可另行约定。

  双方约定按照下列第 种方式交付检测报告

  第五条 检测样品的运输

  双方约定按以下第______种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

  第六条 甲方的权利和义务

  1. 甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

  2. 甲方应于检测活动开始前______日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。

  3. 委托检测前,甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的,甲方应及时书面告知乙方。

  4. 在委托见证取样类样品检测前,甲方应填写检测委托单,并经见证人员和取样人员当场签字确认。

  5. 检测项目属于工程类检测的,甲方应提前______日将现场检测日期通知乙方,并确保现场具备检测所需的条件。见证人员应对工程现场检测进行见证,并签字确认。

  6. 甲方应为乙方提供必要的外部工作条件。

  7. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

  第七条 乙方的权利义务

  1. 乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料,包括营业执照、建设工程检测资质证书等。

  2. 检测项目属于工程类检测的,乙方应事先编制检测方案报送甲方。

  3. 乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

  4. 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

  5. 对于已纳入广西建设工程检测信息管理系统内的检测项目,乙方应使用该系统实施检测和管理,并出具检测报告。

  6. 检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后______日内通知甲方。

  第八条 对检测结论异议的处理

  甲方对检测结论有异议的,可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同,由甲方支付复检费用;反之,则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的,可向建设主管部门申请专家论证解决。

  第九条 违约责任

  1. 甲方逾期支付检测费用的,每逾期一日应按未支付费用_____的______%向乙方支付违约金。

  2. 因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

  3. 乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一日应按相关检测项目检测费用的_____%向甲方支付违约金。

  4. 检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测,给甲方造成损失的应予以赔偿,由甲方原因造成上述错误的除外。

  5. 其他违约责任: 。

  第十条 其他约定事项

  ________________________________________________________。

  第十一条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请桂林市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  第十二条 附则

  1. 本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份,双方各执_____份。

  2. 双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  3. 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 日

  乙方: (盖章)

  法定代表人/委托代理人: (签名)

  年 月 日

  建筑工程质量检测协议书 (五)

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  为保证 (工程名称)在合同使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

  二、质量保修期

  质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  1、地基基础、主体结构工程为 设计使用年限 年;

  2、屋面防水工程及有关防水要求为 年;

  3、装饰装修工程为 年;

  4、除灯器、插座外,电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年;

  5、供热及供冷为 采暖及供冷期;

  6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年;

  7、其他约定:

  三、质量保修责任

  1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之后7天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。

  2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工种在合同使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

  四、质量保修金的支付

  本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 %。质量保修金银行利率为零。

  五、质量保修金的返还和追加

  保修金由发包人在应付款中扣出。如未发生工程质量保修金行为的,在工程竣工验收合格满一年后14天内返还50%的质量保修金,在满两年后14天内再返还50%的质量保修金,质量保修金不计利息。在保修金不足以支付工程维修的,发包人有权要求承包人追加。

  六、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。

  发包人(公章): 承包人(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日  年 月 日

  建筑工程质量检测协议书 (六)

  工程质量保修书(市政建筑工程)

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括 ,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。

  二、质量保修期

  根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

  1.桥梁工程为 年(建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限);

  2.道路工程为 年(建议路基、路面、桥面为2年);

  3.排水(雨水)工程为 年(建议道路工程中的排水工程为3年);

  4.绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 年;

  5. 地下防水工程为 年(建议为5年);

  6.其他附属工程为 年;

  7.其他项目保修期限约定如下:

  8、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

  9、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年;

  10、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期;

  11、电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年;

  12、装修工程为 2年;

  13、室内外给排水和市政公用排水工程保修期限为 5年;

  14、在没有明文规定下,参照建设工程质量保修条例,双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

  8、其他约定 。

  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

  三、缺陷责任期

  工程缺陷责任期为6个月(最长不超过24个月),缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

  缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

  四、质量保修责任

  1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保修金内扣除。

  2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

  3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

  4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  六、双方约定的其他工程质量保修事项:

  1、质量保证金比例:工程结算价的5% 。

  2、质量保证金的返还时间及金额:待工程保修期满后一次性返还(无息),(质量保证金的返还,并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。)

  七、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

  发包人:(公章)__________ 承包人:(公章)__________

  法定代表人或其委托代理人:(签字)__________ 法定代表人或其委托代理人:(签字)__________

  统一社会信用代码:__________ 统一社会信用代码:__________

  地 址:__________ 地 址:__________

  邮政编码:__________ 邮政编码:__________

  法定代表人:__________ 法定代表人:__________

  电 话:__________ 电 话:__________

  传 真:__________ 传 真:__________

  电子信箱:__________ 电子信箱:__________

  开户银行:__________ 开户银行:__________

  账 号:__________ 账号:__________

结尾:非常感谢大家阅读《建筑工程质量检测协议书(推荐6篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:关于拾金不昧感谢信模板感谢爱心人士感谢信模板大学生求职自荐信数学与计量经济系大学生自荐书大学生自荐信优选, 欢迎阅读,共同成长!