作文录,一手好文,受用一生

国标施工合同范本

作者:紫铭轲2024-02-20 20:24:37

导读:篇一:国标施工合同 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

此文《国标施工合同范本(甄选3篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!

  篇一:国标施工合同

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本天然气工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:_____________________________________________ 工程地点:________________ 施工图号:__________________ 工程内容:______________________________________________

  二、 工程承包范围

  施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号:中压:__________________________ 低压:___________________________

  三、 合同工期

  开工日期:_______________竣工日期:__________________ 合同工期总天数:_______天

  四、 质量标准

  按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》,现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准,工程质量达到合格。

  五、 承包方式

  包工包料(主材与设备由发发包提供)

  六、 合同价款

  1、金额(大写):______________________________元(人民币)

  2、合同调整价款:施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

  3、工程款支付:工程竣工验收合格后,工程结算审结半年内,分期付清。

  4、计价依据:20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》,20xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》,招标工程按照招标文件的约定执行。

  七、材料设备供应

  施工图中的主材及设备由发包人提供,主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

  八、工程质量保修

  承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

  1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期两年。

  2、保修范围:施工图及设计变更所设计的内容和项目。

  3、承包人在保修期内接到抢修通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费由发包人承担。

  4、工程质量保修金为施工合同价款的5%,金额________元。

  5、发包人在质量保修期满经验收合格后,将剩余的保修金返还承包人。

  九、发包人的权利和义务

  1、发包人向工地派驻现场管理人员,负责工程的管理、验收及对外的协调。

  2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

  3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。

  4、负责办理开工前的有关审批手续,协助承包人解决施工现场的用水用电。

  5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

  6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

  7、组织图纸会审。

  8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况,发包人应及时通知设计单位到现场协商处理,并由设计单位出具书面处理意见。

  十、承包人的权利与义务

  1、承包人向工地派驻项目负责人,负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

  2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

  3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。

  4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案,经发包人批准后实施。

  5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告,经发包人批准后实施。

  6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

  7、承担施工现场的安全和保卫工作,严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任,消除隐患,杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担相应的赔偿责任。

  8、工程不得转包。非经发包人同意,承包人不得将所承包的工程的任何部分分包,一经发现,发包人有权单方面终止本合同,并要求承包人赔偿相应损失。

  9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

  10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收,工程竣工验收合格后7日内,将竣工材料及结算材料报发包人审核。

  11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十一、违约责任

  1、发包人违反本合同约定,赔偿其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。

  2、承包人违反本合同约定,延误工期的,工期每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的,承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

  3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人,每延误一天,发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

  十二、安全责任

  承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故,导致施工人员或第三者伤亡,由承包人承担全部责任,并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险,支付保险费用。

  十三、争议

  1、约定请建设行政主管部门调解。

  2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

  十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-20xx-0201示范文本中的通用条款执行。

  十五、本合同双方签字盖章后生效,在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

  十六、本合同一式陆分,发包人肆份,承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后,擅自涂改无效。

  甲方:乙方:

  年月日:

  篇二:国标施工合同

  甲方:_________________xx县水库移民工作管理局

  乙方:_________________

  为实施好xx县20xx年度大中型水库库区基金项目,解决、xx人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:_________________

  一、工程名称:_________________20xx年度大中型水库库区基金项目。

  二、建设内容和规模

  1。内容:_________________、xx人饮工程。

  2。规模:_________________按设计图纸和预算。

  三、工程造价

  工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34。00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

  四、承包方式:_________________工程采取由乙方包工、包料、包质量。

  五、工程日期:_________________开工时间为年月日,竣工时间为年月日,工期为天。

  六、甲乙双方责任

  甲方:_________________按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

  乙方:_________________按照《施工合同》及甲方提供的.施工设计图纸进行施

  工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,

  凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

  七、搞好安全生产:_________________乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

  八、工程付款方式:_________________工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。

  九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

  十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

  甲方:_________________xx县水库移民工作管理局

  法人代表:_________________

  项目负责人:_________________

  乙方:_________________

  法人代表:_________________

  项目负责人:_________________

  签订日期:_________________

  篇三:国标施工合同

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  为实施好**县20__年度大中型水库库区基金项目,解决、**人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:_________________

  一、工程名称:_________________

  二、建设内容和规模

  1.内容:_________________

  2.规模:_________________

  三、工程造价

  工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

  四、承包方式:_________________工程采取由乙方包工、包料、包质量。

  五、工程日期:_________________开工时间为年月日,竣工时间为年月日,工期为天。

  六、甲乙双方责任

  甲方:_________________按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

  乙方:_________________按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

  七、搞好安全生产:_________________乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

  八、工程付款方式:_________________工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。

  九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

  十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

  甲方(盖章) ___________

  法定代表人(签章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

结尾:非常感谢大家阅读《国标施工合同范本(甄选3篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

编辑特别推荐:场地空地租赁合同书技术服务合同承建建筑合同范本珠宝购销合同自有楼房买卖交易合同, 欢迎阅读,共同成长!