导读:篇一:民事起诉状(民间借贷) 民事起诉状 原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。 法定代表人:... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
此文《民事起诉状(民间借贷)(推荐10篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!
篇一:民事起诉状(民间借贷)
民事起诉状
原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元(违约金_____元)
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人:__________公司(加盖红公章)
_____年_____月_____日
篇二:民事起诉状(民间借贷)
原告:__________
被告:__________
诉讼请求:请求人民法院依法判决:
1、准予原、被告离婚;
2、婚生长女__________、次女__________由原告抚养,被告每月支付每个孩子__________元抚养费。
事实及理由
原、被告在20__年经人介绍认识,__________年__________月__________日登记结婚,__________年__________月__________日生育长女__________,__________年__________月__________日生育次女__________。
原、被告在结婚初期感情良好,随着共同生活的时间久了,原告发现被告经常和陌生女子进行暧昧聊天,导致双方逐渐产生矛盾。__________年__________月被告到__________开店,很少回家,__________年__________月原告生育完次女__________,正在坐月子期间,被告回家看望原告,原告无意之间发现,被告与一名陌生女子的微信聊天记录,被告在__________年__________月底与该女子发生性关系。原告在坐月子的特殊期间,得知被告做了如此伤害夫妻感情的行为,而且一直隐瞒原告,被告的行为严重伤害夫妻感情,导致原、被告夫妻感情彻底破裂。原、被告符合《中华人民共和国民法典》第三十二条应准予离婚的情形。
__________自出生以来,均是原告的母亲在帮助照顾,__________现在平坝区__________幼儿园读小(一)班,两个孩子现在生活环境稳定,由原告抚养有利于孩子的成长。
被告的行为已经导致夫妻感情彻底破裂,原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
__________市人民法院
具状人:
年 月 日
如有侵权,请联系删除。
篇三:民事起诉状(民间借贷)
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
篇四:民事起诉状(民间借贷)
原告:_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
被告::_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
诉讼请求
1、请求人民法院依法判令被告偿还原告欠款人民币__________________元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由
原被告本系朋友关系,____________年___月______日,被告因购买房产向原告借款__________________元,为原告出具借条一张,约定_________年______月归还。该款项到期后,经原告多次催讨,被告仍拒不偿还,为了维护自身合法权益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判如所请。
此致
_________人民法院
具状人:_______
起诉日期:_______
篇五:民事起诉状(民间借贷)
原告:__________
负责人:__________
地址:__________
被告:__________
住址:__________
身份证号:_____
请求事项:
1、判令被告支付律师费______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原被告于________年____月____日签订《委托代理合同》,被告委托原告指派律师作为其与____不当得利纠纷案的诉讼代理人,为其提供法律服务。双方约定律师费的支付方式为:合同签订后支付第一期律师费______元;在第一次开庭前支付第二期律师费______元整,如因原告撤诉,案件不用开庭,甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后,支付了第一期律师费______元。接受委托后,原告方律师在法定期限内向____区人民法院提出管辖权异议,法院裁定将该案移送____市____区人民法院管辖。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日开庭。开庭前夕,该案原告申请撤诉,法院于________年____月____日裁定准许撤诉。原告律师在收到裁定书后,多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费,后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件,也未缴纳律师费。综上所述,原被告双方意思表示真实,合同约定合法有效,双方应依法履行合同设定的权利和义务,按照合同约定,被告应支付第二期律师费5000元。因被告未积极履行合同设定的义务,原告为了维护自己的合法权益,现依据《民事诉讼法》之规定,具状诉请贵院依法审理,判准如上请求。
证据和证据来源附件1:《委托代理合同》
此致_______人民法院
原告:________________
________年____月____日
篇六:民事起诉状(民间借贷)
民事起诉状(用于托管租赁纠纷)
原告:,女,汉族,19xx年××月××日出生,现居重庆市××区××镇,身份证号:,电话:18。
被告:成都青客管理有限公司,地址:四川省成都市天府新区正兴,统一社会信用代码:9151。
法定代表人:,职务:经理。电话021-。
诉讼请求:
1.解除原、被告签订的《房屋托管租赁合同》;;
2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物业管理费共计人民币××元及资金占用损失(以××元为基数,从起诉之日起按年利率6%计算资金占用损失至付清之日止);
3.判令被告腾退位于重庆市江北区房屋,并将房屋返还给原告;
4.判令被告支付20__年×月至退房期间的租金;
5.判令本案的诉讼费由被告承担;
事实和理由:
20__年×月××日,原告与被告成都青客管理有限公司(以下简称“成都青客”)签订了《房屋委托租赁合同》(合同编号:成都(总部)TG),将原告所有的位于重庆市江北区房屋出租给青客全权管理并进行转租出租,根据合同第六条第2项条款约定,成都青客负有按时向原告支付房屋租金的义务,并按照《租金支付明细表》进行房屋租金支付。但被告未按合约约定履行支付租金的义务。
综上所述,被告成都青客未按照《房屋委托租赁合同》按期向原告完全支付固定租金,侵害了原告的合法权益,依据《民法典》的相关规定诉至贵院,望判如所请。
此致
重庆市××区人民法院
具状人:
20__年×月×日
篇七:民事起诉状(民间借贷)
民事起诉状(离婚诉讼)
原告:吴,女,汉族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份号码50023,联系电话。
被告:王x,男,汉族,1991年10月01日出生,住重庆市,公民身份号码50023,联系电话。
诉讼请求:
1.判令准予原、被告离婚。
2.判令原被告所生育的儿子王由原告直接抚养教育至独立生活止,被告每月15日前支付生活费1000元,教育费、医疗费凭票由双方各承担一半,并在该费用产生后15日内支付。
3.本案的案件受理费由被告承担。
事实与理由:
原告与被告认识,恋爱时间不到1年,于20__年X月XX日在重庆市XX县民政局办理登记结婚手续,婚后在20__年X月XX日生育一儿子,取名为王,现年X岁。
结婚后,双方在一起的日子过得并不幸福。主要表现在两个方面:第一,双方性格不合,有时就会吵架,发生争执;第二,被告王X有时候在我不情愿的情况下,想和我发生关系,就不考虑一下我的心情和感受,是一种不尊重我和不负责的表现。.......省略事实上,;第三,这么多年,我也私下给被告提出过要求离婚的,被告不同意办离婚手续。原告之所以这么多年没有向法院起诉离婚,主要也是考虑在孩子的份上。时至今日,双方的感情彻底破裂了。原告要求离婚的态度非常坚决,即使被告不同意离婚,根据民法典的规定,原告在法院判决第一次不准离婚,分居一年以后,再次起诉离婚,法院就应当判决离婚。
原告认为,既然双方婚前相处时间短,感情基础不牢。被告在婚前、婚后被告强迫与原告发生性关系,对原告极为不尊重,原告的身体、心理遭受不同程度的伤害。双方性格不合,综合原因导致夫妻感情完全破裂,已没有和好的可能,故请求法院依法判令原被告离婚,一并请求处理子女的抚养权。根据《民法典》、《民事诉讼法》的相关规定,特向法院起诉,请求法院判如所请。
此致
重庆市X县人民法院
具状人:
二〇二一年八月二九日
篇八:民事起诉状(民间借贷)
民事起诉状
原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:,住址:.电话:。
被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:住址:。电话:。
案由:离婚纠纷
诉讼请求:
一、请求法院依法判令原告与被告离婚;
二、请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养,被告每月给付抚养费元,直至十八周岁止。
三、请求法院依法判令位于房屋归原告所有,位于房屋归被告所有,车牌号为归所有。
四、本案诉讼费由承担。
事实与理由:
从婚前基础,婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。
原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情彻底破裂,以后也绝无和好的可能。为此,原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定,诉至贵院,请求贵院依法处理,支持原告诉讼请求。
此致
x人民法院
起诉人:
x年月xx日
篇九:民事起诉状(民间借贷)
原告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________,联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话__________________
被告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________(收件地址),联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话________________________
诉讼请求:
一、判令准予原被告离婚;
二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);
三、判令位于(房屋具体地址,具体到房号)的房产归(原告/被告)所有;
四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;
五、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识,并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了(儿子/女儿及姓名)。
现因(离婚原因)导致原被告感情破裂,已无和好的可能。
因此,原告依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定向贵院提起诉讼,请法院判如所请。
此致
______市______区人民法院
具状人(签字捺手印):____________(原告姓名)
___________年_____月_____日
篇十:民事起诉状(民间借贷)
民事起诉状
原告:,男/女,x年月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
被告:,女/男,x年月xx日生,x族,……(写明工作单位及职务),住xx市x区xx小区单元x号,电话:。
诉讼请求
一、依法分割原被告婚姻存续期间的夫妻共同财产;
二、本案诉讼费、诉讼财产保全费等费用由被告承担。
事实和理由
原被告于x年月通过介绍认识,x年月xx日在xx区民政局登记结婚;x年月xx日原被告双方协议一致在xx区民政局登记离婚(判决离婚:经xx区人民法院判决离婚,但未对双方债权债务做分割。)
(协议离婚:列明离婚协议中对于财产分割的约定及被告未履行离婚协议的事实;诉讼离婚:列明可分割的债权债务情况)
(列明被告在离婚中过错;列明被告未按照离婚协议履行的过错)
综上,且原离婚协议内容合法有效,被告亦应履行离婚协议书内容。但被告未按协议履行导致双方矛盾激化,严重影响原告,为维护原告合法财产权,理应对上述财产依法分割,由于在本案中被告具有重大过错,按民法典及相关司法解释规定,原告要求获得未分割夫妻共同财产的%。请人民法院判如所请。
此致
xx市xx区人民法院
具状人:
20__年十月十三日(举例)
结尾:非常感谢大家阅读《民事起诉状(民间借贷)(推荐10篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!
编辑特别推荐:助人为乐事迹材料,清廉家庭事迹材料,优秀班集体事迹材料,2025年给朋友的惊蛰祝福语,2025年给朋友的中秋节QQ祝福语, 欢迎阅读,共同成长!