导读：综合布线合同 (篇1) 甲方：_______________地址：_______________电话：_______________联系人：_______________传真：_______________邮编：_______________ 乙方：_______________地址：_______________电话：_________... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《优秀的综合布线合同模板(推荐10篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
综合布线合同 (篇1)
甲方：_______________地址：_______________电话：_______________联系人：_______________传真：_______________邮编：_______________
乙方：_______________地址：_______________电话：_______________联系人：_______________传真：_______________邮编：_______________
甲乙双方为_____________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_______________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_______________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_____________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约_______________米金属桥架安装;约_____________米的管路铺设;约_____________个信息点布线安装;约_____________个机房信息点布线安装;约_____________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)_____________元整(￥_______________)
六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____________%的预付款。工程验收合格后一周内付_____________%;余款_____________%一年内付清。乙方向甲方开据《_____________省_____________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________
法定代表或其委托人：_______________法定代表或其委托人：_______________
地址：_______________地址：_______________
开户行：_______________开户行：_______________
帐号：_______________帐号：_______________
签约时间：_______________年______月______日
签约地点：_______________
综合布线合同 (篇2)
招标编号：______
招标代理：____________
业主单位：____________
报名截止：____________
所属地区：____________
由广东省国家税务局负责建设的______税务总局数据中心项目，已通过国家发展和改革委员会批准建设。本项目由招标人委托项目管理机构对项目建设全过程进行管理，现决定对该项目机房建设进行公开招标，选定承包人。
一、招标单位：____________
地址：____________
二、项目名称：____________
工程地址：____________
三、资金来源：____________
四、工程规模：____________
五、工期：____________
六、招标范围：对下面的1～11项进行深化设计和施工。第1-10项的深化设计依据附件1：广州市劲锋智能系统开发有限公司的《机房工程初步设计》;第11项的施工依据附件2：广州市设计院《办公区弱电初步设计》：
(1)机房装饰装修;
(2)机房供配电系统;
(3)机房防雷接地系统;
(4)机房空调通风系统;
(5)机房综合布线系统;
(6)机房安防监控系统;
(7)机房环境监控系统;
(8)机房门禁系统
(9)电磁屏蔽机房系统;
(10)UPS机房、电信机房
(11)办公区建筑智能化工程包括：综合布线、有线电视、保安与安防监控、火灾漏电报警、应急广播及UPS电源布线等系统。
七、招标方式：公开招标
八、投标资格条件：
1.具有独立法人资格，持有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照;
2.投标人必须具备以下四项中的一项要求：
(1)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+计算机信息系统集成一级资质;
(2)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+建筑智能化工程专业承包壹级资质;
(3)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+电子工程专业承包壹级资质;
甲方：______乙方：______
日期：______
综合布线合同 (篇3)
网络综合布线合同（一）
客户方：沈*神秘树网吧（以下简称甲方）
承接方：沈阳恒海科技有限*司（以下简称乙方）
一、合同总则
1.1工程名称：沈阳神秘树网络布线综合布线工程，以下简称"本工程".
1.2工程地点：沈阳市和平区
二、合同范围
2.1乙方负责甲方共200个网络信息点的设备提供，安装和卡接测试。
2.2乙方负责甲方共10交换机的设备提供，安装和卡接测试。
2.2根据甲方对点位的要求，布线后由乙方负责出详细的网络点位分布图和路由图。
2.3甲方根据乙方要求，负责协调双方人员的工作，以使施工顺利进行。
三、价格
3.1工程的总价款为人民币￥元（人民币大写：元整），包括以下内容：网络设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）服务器设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）电脑配置报价￥元（人民币大写：元整）（未税）工程费￥元（人民币大写：元整）（未税）
3.2详细的工程费用清单见附件一《神秘树网吧网络项目配置及施工价格》。
3.3详细的服务器配置清单见附件二《神秘树网吧服务器配置及价格》
3.4详细的服务器配置清单见附件三《神秘树网吧电脑配置报价》
3.5根据实际材料使用情况，双方进行决算，以决算结果为准，多退少补，并调整尾款付款。
四、付款方式
本合同第二条中所述全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方。
4.1在本合同签订之日起，甲方需将相应的合同总款的60%作为预付款付给乙方。
4.2乙方进驻施工现场，布线工程实施完毕，工程验收合格后2个工作日之内，甲方将合同总款的30%付给乙方。
4.3试运行期（自工程验收合格之日起1个月）结束后的2个工作日之内，如无质量和技术问题，甲方将余下的10%合同款项付给乙方。
4.4若有其它事先未预计之费用，双方另行讨论解决。
4.5付款方式为支票，现金或乙方所认可的其它付款方式。
五、工期
5.1工程有效开始日期从合同签定甲方支付首期款后之次日起开始计算。
5.2除去人力不可抗拒因素（如地震，水灾等），乙方将工程在10个工作日内完成。
5.3甲方在工程完成之日起3日内组织验收，并自甲方出具验收合格证明之日起本工程进入试运行期。
5.4试运行期由甲方签发验收合格证之日起开始计1个月。
5.5乙方应按照双方约定的时间和进度实施完成本工程。
5.6如遇特殊情况，需缩短工期的，甲乙双方协商解决，并出以书面形式。
六、工程实施和验收
6.1甲乙双方共同确认网络施工的环境符合要求。甲，乙双方应各派一名工作人员负责整个工程实施过程中的协调，安排。甲方现场协调人：乙方工程监理人：电话：
6.2具体工程实施计划由双方协商决定，双方将严格按照实施计划进行工程的实施。
6.3乙方应在工程实施完毕时通知甲方验收，乙方须采用专业的网络布线检测设备对整个网络布线工程进行检测，并出具电子及纸张介质的验收报告。
6.4甲方需在工程完成3日内依据工程验收标准对工程进行验收，工程验收标准详见附件一。验收合格即向乙方出具工程验收合格证明；甲方超过7日不组织验收，视为乙方完成工程合格。
七、售后服务
7.1乙方为工程提供终身免费电话技术支持服务，提供二年免费上门技术支持服务，提供二年布线工程材料保修服务，乙方专业技术支持人员接到电话通知并确认须上门解决情况下，应在24小时内抵达现场。
7.2乙方对合同项下所有产品提供三包服务，不同产品根据生产厂家规定执行相应的三包政策。如有设备故障需要维修，乙方应及时提供备用设备（原则上在8小时内），使用备用设备发生的相关费用由甲方承担。
7.3乙方负责免费培训2-5名网络维护人员，并定期指导维护人员工作。
八，违约责任
8.1本合同签定后，双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规定的义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任。甲方有权选择拒绝继续支付合同价款，乙方有权选择中止继续履行合同义务。
8.2甲方如不能按期付款，每延误一日，甲方向乙方支付合同未付款部分的1‰作为违约金。
8.3乙方如不能按时交工，每延误一日，甲方从未完成工程金额中扣除1‰作为乙方违约金。
九、合同生效及其它
9.1本合同由双方代表签署，加盖合同章或公章即生效。
9.2由于不可抗拒因素造成的问题及非甲，乙方责任造成工程延误，经双方友好协商，将工程进度顺延。
9.3对本合同条款的任何修改和补充，应由双方授权代表签署书面文件，作为本合同的组成部分，与合同正文具有同等效力。
9.4合同中没有规定的有关事宜**条款，应由双方讨论，友好协商解决。任何一方不得虚构合同以外的义务和责任。
9.5本合同附件由双方签章确认，并与本合同具有同等法律效力。
9.6本合同以中文书写，一式四份，双方各执二份。
十、双方通讯和联络地址
甲方：沈*神秘树网吧
地址：邮编：电话：传真：
乙方：沈阳恒海科技有限*司
地址：沈阳市和平区三好街63号4098室邮编：电话：传真：
甲方（盖章）：授权代表：乙方（盖章）：授权代表：
网络综合布线合同（二）
甲方：_________
乙方：_________
按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”（工程地址：_________）项目委托给乙方安装、调试。经甲、乙双方协商，达成如下协议：
第一条工程范围
综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成所有弱电信息点（其中数据点个，语音点个）的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告，此次综合布线包括网络系统、通信系统、监控系统、入侵报警系统、会议系统、VOD点播系统、KTV点歌系统、信息引导发布系统、公共广播系统、点菜系统等图纸中所规化的弱电系统。
甲方按所附清单提供设备及材料，乙方负责所有线管及弱电线的铺设，不包括室内墙壁开槽及桥架的安装、铺设，并按图纸的要求铺设的指定点，如有变化甲方应提前通知乙方并签订变更协议。
所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”（以下简称“方案”执行）。
第二条工程承包方式
工程承包方式采取包清工。
第三条工程总造价及付款方式
1、工程总造价
工程总造价为：￥元整（大写：_________）。
注：以上价格组成详见附件
合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。
2、付款方式
①乙方工人进入工地当天支付合同金额的5%，即——元，以后按进度付款，每____天支付合同金额的——%，即——元，工程款付至合同款95%时停止付款。甲方不按时付款，乙方有权停工，损失由甲方负责。
②工程合同金额的5%，即;在弱点工程布线结束后、5日内测试完毕后一次性付清给乙方。
第四条工程工期
1、合同生效之日起_________日内，乙方项目经理进场和甲方协商，根据甲方提供的全套图纸确定具体的施工图纸及施工方案，并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字（盖章）确认后方可实施。
2、工程开工日期为：_________
3、若确需对“设计方案”做改动，或弱电施工图纸与现场情况不符时而最终决定权属甲方，应在当日内给予乙方答复，由双方项目负责人确认后方可实施。
4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权将工期顺延。
5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。并承担乙方的全部损失。
6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。
第五条工程验收
乙方完成布线后通知甲方，甲方应在五日内组织人员测试完毕，验收按图纸要求。
第六条双方责任
甲方责任：
1、按合同要求支付工程款；
2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所；工人住所。
3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的电及照明设施；
4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；
5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；
6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。
乙方责任：
1、合同生效后，_________日内进场确定施工方案；
2、工程涉及的材料、设备保证安全不浪费现场环境打不到安全标准造成损失乙方不负责任
3、按质按量按期完成施工内容；
4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担；
第七条违约责任
1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。
2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。
3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。
4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。
5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。
6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
第八条其它
本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字（盖章）后起生效。
甲方：_________乙方：_________
法人代表或授权代理人：_________法人代表或授权代理人：_________
签章（公章）：_________签章（公章）：_________
_________年__月__日_________年__月__日
网络综合布线合同（三）
发包方：A公司（以下称甲方）
承包方：B公司（以下称乙方）
经招标甲方现将A公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工。为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：A公司办公楼等网络综合布线系统工程。
二、工程地点：A公司厂区内。
三、工程范围和内容：
A公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。
第二条工程期限
1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为35天。
2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。
3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。
第三条合同总价和承包方式
本工程合同总价按中标价99.8万元包干（即人民币玖拾玖万捌仟元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。
第四条物资供应
一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。
二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。
三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托A公司进行检验和验收。对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。
第五条工程质量和检查验收
一、乙方必须按GB/T50321-20__、DB44/114-20__所规定的施工标准和验收规范进行施工。
二、乙方在施工中应接受现场监理工程师的监督和检查，按工程进度及时向现场监理工程师提供有关的工程质量技术资料和报表。
四、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前24小时书面通知现场监理工程师进行检查并签字验收。如现场监理工程师未能按时到场检查，乙方有权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认；如甲方事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，限期整改，并重新验收，其费用由乙方负责。
五、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。
六、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后十天内组织交工验收。乙方按总公司规定整理交工资料，一式三份装订成册（含竣工图二份）。交付给甲方，甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。
七、工程竣工验收后，乙方对施工的工程负责保修，保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行，如发生的质量问题要查明原因，属设备、材料缺陷及施工质量问题时，由乙方无偿修理。
第六条售后服务及培训
1、乙方接到甲方要求服务电话后，先提供电话支持，在甲方要求现场解决时，乙方要在4小时内到达现场，超过4小时还未到现场的，用户有权请第三方代为维修，维修费用由供应商承担，具体费用（以维修发票为依据）从乙方交纳的履约保证金中扣除。
2、乙方免费为甲方提供综合布线和网络的培训。
第七条双方责任
一、甲方责任
1、负责审核乙方进度报表，按时向乙方支付工程进度款。
2、开工前申请办理好建设工程许可证，做好施工界区的“四通一平”，按审定的施工组织设计和方案将水电源接到指定地点。
3、协助办理动火证和施工人员、车辆进出场证。
4、负责审批乙方的施工组织设计和施工技术措施方案。
5、组织施工图纸会审、签署会议纪要，并在五天内送有关单位。
6、负责协调乙方与相关施工单位施工现场的配合工作，有权对乙方的施工队伍进行监督，有权对不能满足甲方管理需要及安全、质量、进度要求的现象提出警告，经整改仍不能满足要求的，甲方有权取消部分合同工程，直至取消全部合同工程。
7、派出同志为施工现场监理工程师代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，按规定办理工程签证负责协调施工现场的有关事宜。
8、组织工程竣工验收，审核、办理工程竣工结算。
二、乙方责任
1、严格遵守A公司安全生产的有关规定，断路、断水、动土、动火等必须严格按规定办理手续，经A公司相关的主管部门审批后方可施工，确保生产及施工的安全。
2、遵守A公司厂内对施工中的公共交通、安全和环保的管理规定，沿道路施工包括道路边堆放材料应采取必要的防护措施，设置明显标志，做好乙方施工范围内的现场、成品、半成品的保护工作，同时采取有效措施确保乙方的工作不对其它建、构筑物；地上、地下管线；成品、半成品造成损害。如乙方未履行上述义务而造成对上述物品的损坏和对人员、车辆等伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3、施工过程中产生的垃圾、废料在每天下班前需清理干净，保持办公楼道的干净、整洁。
4、编制施工组织设计（或施工方案）、施工进度计划、材料准备计划一式三份报甲方。工程正式开工后，每月22日向甲方报下工作月（本月23日至下个月22日）进度计划，并向甲方报本工作月（上个月23日至本月22日）工程进度完成月报表。
5、有义务做好与其它施工单位交叉施工的工作，在交叉施工期间做到随叫随到。
6、已完工的工程，在交工前负责保管并按规定清理好场地。
7、根据国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定，如发生的质量问题要查明原因，属施工程质量问题时，乙方接到通知后3天内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
7、竣工后5天内乙方退场完毕，退场前自行清理临时设施和施工现场，做到工完、料净、场地清，否则甲方委托第三方清理，所发生费用由乙方负责，并在结算时扣回。
8、竣工验收后20天内向甲方报送本工程结算书。
9、执行A公司办字[]89号文关于工程签证、预（结）算的有关规定办理结算。
10、自行办理地方政府规定的手续，如有困难，甲方予以协助。
12、派出同志为施工现场总代表，处理日常事宜。
第八条工程价款拨付
合同签署后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。工程进度达到60%时，甲方向乙方支付合同总价款的60%,工程完工验收合格后工程款支付至合同总价的90%,余款待办理结算后支付5%,留5%作为质保金5%。竣工验收满一年后，经甲方有关部门验收合格，证实没有质量问题后，将保修金一次支付给乙方。
第十条违约责任
一、在合同执行中，由于一方违约给另一方造成经济损失时，由责任方按有关规定负责赔偿。
二、由于乙方原因使合同工期拖延，每逾期一天，按500元/天偿付违约金。
三、如甲方拖欠工程进度款、尾款或没合同规定支付预付款，应按银行有关逾期付款办法或《广东省建设工程价款结算实施细则》中有规定处理。
四、本工程不得转包，主体工程不得分包，其它工程如需分包时，必须报甲方同意，分包工程最多不得超过总工程量的20%，否则甲方取消乙方该工程的承包资格，追回已付给的工程款，并按合同总价的20%罚款，由此造成的一切后果及损失，均由乙方负责。
第十一条不可抗力
不可抗力（地震、台风、水灾）发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，甲方应对灾害处理提供必要条件，因灾害发生的费用由双方按下述原则分别承担：
1、工程本身的损害由甲方承担。
2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用。
3、造成乙方设备、机械、设施损坏及停工等损失，由乙方承担。
第十二条安全施工
1、乙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全教育，并经考核合格办理入厂证后，才能进入厂区施工。
2、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，确保安全施工。必须严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、A公司QG/MPCC13-99《安全行产管理标准》的规定。
3、乙方在开工前，必须编写出详细的施工方案，制定并落实施工安全措施，报A公司监理公司审批后方可进行施工。
4、乙方必须严格执行A公司号文《关于印发〈外来施工单位、人员安全管理标准〉的通知》中的各项规定，如乙方违反上述规定的，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失全部由乙方负责。
5、乙方必须承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
6、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
第十四条附则
一、本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》的规定执行。
二、本工程的招标文件及附件、招标书面答疑均是合同的组成部分，具有同等法律效力，如与主合同相冲突的，以主合同为准。
三、本工程委托A公司××部门对本工程建设实施现场管理和质量监督，乙方必须积极配合，服从对工程的监督管理。
四、合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决，经协商未能解决时，提请有关部门裁决。
五、本合同自签订之日起生效，保修期满付清工程款后自行失效。
六、本合同正本2份，双方各执1份；副本12份，甲方执10份；乙方执2份。
发包方：A公司工程项目经理部承包方：B公司
法人代表或委托代理人：法人代表：
经办：经办：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订日期：**年六月日
综合布线合同 (篇4)
签订地点：_______________________
签订时间：_______年_____月_____日
买受人(甲方)：_________________
联系人：_________________________
出卖人(乙方)：_________________
联系人：_________________________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
网络综合布线材料清单及报价：
序号
名称
规格程式
品牌
单位
数量
单价
小计
合计(人民币大写) ￥：
金额性质：此价含增值税
交货时间：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条 综合布线技术标准：
质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径，20倍光缆直径。
工作温度-30~+60.c
质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：_________
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：
详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，(验收日期：货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：
按标准包装，不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_________
第五条 合理损耗及计算方法：无。
第六条 标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交(提)货地点、方式
甲方所在地或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担：
汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限
货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试：无。
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点
合同签订甲方即付总计合同金额的_________%，左右金额：计_________元。
其余货款：在货到后_________个月内付清。
第十三条 违约责任
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外)，终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
出卖人(签章)：_________ 买受人(签章)：_________
签订地点：___________ 签订地点：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
综合布线合同 (篇5)
买受人（甲方）：联系人：
出卖人（乙方）：联系人：
甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。
网络综合布线材料清单及报价:（略）
金额性质：此价含增值税
交货时间：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条综合布线技术标准；质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。损耗（db/km）1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力（n）3000
压力（n/100mm）3000弯曲半径，20倍光缆直径。工作温度-30～＋60.c质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：
第二条出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，（验收日期：货到两日内）产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告等。
第五条合理损耗及计算方法：无
第六条标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交（提）货地点、方式：甲方所在地-或甲方指定国内城市地址，出卖人（乙方）发货，运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人（乙方）全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试：无
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点：
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额：计万元。
其余货款：在货到后个月内付清。
第十三条违约责任：
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同（不可抗力的外因除外），终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。
第十七条其它约定事项：
第十八项：
买受人（甲方）：（盖章）出卖人（乙方）：（盖章）
订货单位：供货单位：
单位地址：单位地址：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
日期：年月日日期：年月日
综合布线合同 (篇6)
合同编号：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
买受人（甲方） ： 联系人：
出卖人（乙方）： 联系人：
甲方向乙方定购如下产品种类，型号，数量，单价，总计金额。
第一条 综合布线技术标准；质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。损耗（db/km）1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力（n）3000
压力（n/100mm）3000 弯曲半径，20倍光缆直径。工作温度-30～＋60.c 质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，（验收日期：货到两日内）产品质量保障20年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：按标准包装，不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品检验数据报告等。
第五条 合理损耗及计算方法：无
第六条 标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交（提）货地点、方式：甲方所在地-或甲方指定国内城市地址，出卖人（乙方）发货，运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担：汽运，费用由出卖人（乙方）全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试：无
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点：
合同签订甲方即付总计合同金额的 左右金额：计 万元。
其余货款： 在货到后 个月内付清。
第十三条 违约责任：
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同（不可抗力的外因除外），终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条 乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品，并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条 解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条 合同自签字并盖章起生效，一式四份，双方各执两份，传真与原件同时有效。
第十七条 其它约定事项：
第十八项：
买受人（甲方）：（盖章） 出卖人（乙方）：（盖章）
订货单位： 供货单位：
单位地址： 单位地址：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
电话： 电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
综合布线合同 (篇7)
甲方：_____________
乙方：_____________
丙方：
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线协议：
一、综合布线工程概况
1、工程名称：惠民小区综合布线工程
2、工程地点：临泽县工业开发区
3、工程性质：结构化布线系统
4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
二、工程进度及验收
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为X天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
五、违约责任
1.乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。
六、售后服务
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
七、综合布线合同生效及其他约定
1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
附件一：综合布线设备报价清单
附件二：综合布线工程施工报价单
附件三：综合布线工程验收原则及验收标准
验收原则：
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ELA/TIA568B标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准：
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联，互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签订日期： 签订日期：
电话： 电话：
综合布线合同 (篇8)
买受人(甲方)：_________________
联系人：_________________________
出卖人(乙方)：_________________
联系人：_________________________
甲方向乙方定购如下产品种类、型号、数量、单价、总计金额。
网络综合布线材料清单及报价：
序号
名称
规格程式
品牌
单位
数量
单价
小计
合计(人民币大写) ￥：
金额性质：此价含增值税
交货时间：乙方在甲方见第一笔款电汇单后在天内到货。
第一条 综合布线技术标准：
质量标准：按照产品原制造厂标准。相应中国信息产业部的光缆产品标准。
损耗(db/km)1310nm≤0.361550nm≤0.22拉力(n)3000
压力(n/100mm)3000
弯曲半径，20倍光缆直径。
工作温度-30~+60.c
质量标准：按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准：_________
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：
详见产品清单，期限从货到验收合格之日起计算，(验收日期：货到_________日内)产品质量保障_________年。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：
按标准包装，不回收。
第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_________
第五条 合理损耗及计算方法：无。
第六条 标的物所有权自交付时起转移，甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条 交(提)货地点、方式
甲方所在地或甲方指定国内城市地址，出卖人(乙方)发货，运输保险由乙方负责。
第八条 运输方式及到达站港和费用负担：
汽运，费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条 检验标准、方法、地点及期限
货到两日内甲方自行组织，甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方。如未传真，示为默认产品质量及数量合格。
第十条 成套设备的安装与调试：无。
第十一条 乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条 结算方式时间及地点
合同签订甲方即付总计合同金额的_________%，左右金额：计_________元。
其余货款：在货到后_________个月内付清。
第十三条 违约责任
1.双方均应遵守上述条款，若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外)，终止方按合同总金额的_________%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求，出卖人应按买受人要求维修或换货，在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的，由出卖人承担相应责任，并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的_________%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款，则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿，如出卖人末在合同期内按时交货，则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
买方(签章)：_________ 卖方(签章)：_________
签订地点：___________ 签订地点：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
综合布线合同 (篇9)
招标编号：
招标代理：xx集团有限公司
业主单位：广东省xx局
报名截止：20xx-11-13
所属地区：广东
由广东省国家税务局负责建设的税务总局数据中心(南海)项目，已通过国家发展和改革委员会批准建设。本项目由招标人委托项目管理机构对项目建设全过程进行管理，现决定对该项目机房建设进行公开招标，选定承包人。
一、招标单位：广东省税务局
地址：广州市
二、项目名称：税务总局数据中心(南海)机房专用设备集成及综合布线工程
工程地址：南海区xx办事处xx村委会
三、资金来源：中央财政拨款。
四、工程规模：工程总预算为3076万元，本机房为电子信息系统机房A类标准机房
五、工期：约120日历天(实际开工日期以监理发出开工令为准)
六、招标范围：对下面的1～11项进行深化设计和施工。第1-10项的深化设计依据附件1：广州市劲锋智能系统开发有限公司的《机房工程初步设计》;第11项的施工依据附件2：广州市设计院《办公区弱电初步设计》：
(1)机房装饰装修;
(2)机房供配电系统;
(3)机房防雷接地系统;
(4)机房空调通风系统;
(5)机房综合布线系统;
(6)机房安防监控系统;
(7)机房环境监控系统;
(8)机房门禁系统
(9)电磁屏蔽机房系统;
(10)UPS机房、电信机房
(11)办公区建筑智能化工程包括：综合布线、有线电视、保安与安防监控、火灾漏电报警、应急广播及UPS电源布线等系统。
七、招标方式：公开招标
八、投标资格条件：
1.具有独立法人资格，持有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照;
2.投标人必须具备以下四项中的一项要求：
(1)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+计算机信息系统集成一级资质;
(2)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+建筑智能化工程专业承包壹级资质;
(3)建筑智能化系统集成专项工程设计甲级或建筑智能化系统设计专项甲级+电子工程专业承包壹级资质;
(4)建筑智能化设计与施工一体化一级资质;
3.投标人在递交投标文件当天必须已办理《佛山市建筑行业企业诚信手册》;
4.持有效的省级“安全技术防范工程设计、施工一级资质”或国家级“安防工程企业资质壹级”;
5.持有效的国家保密局颁发的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书甲级”;
6.项目负责人要求：具有自动化专业、计算机专业或电子工程专业的高级工程师;
7.施工技术负责人(1名)：具有自动化专业、计算机专业或电子工程专业的中级或以上职称;
8.设计技术负责人(1名)：具有自动化专业、计算机专业或电子工程专业的中级或以上职称;
9.项目负责人、施工技术负责人和设计技术负责人的社保和劳动合同必须与投标单位名称一致;
10.业绩要求：必须满足以下二项中的一项要求：
(1)近5年已成功完成过类似本招标工程造价在1000万或以上的机房及弱电施工项目及近5年已成功完成过类似本招标工程造价在1000万或以上的机房及弱电深化设计项目;
(2)近5年已成功完成过类似本招标工程造价在1000万或以上的机房及弱电施工(含深化设计)项目;
注：近5年指20xx年至20xx年。
11.投标人须提供UPS、精密空调设备的原厂商(中国代理)针对本项目的授权证书和售后服务承诺书。(见：第四章投标文件格式第一节资格审查部分文件格式表5原厂商授权书)
12.因安全事故、质量事故、投标违规、劳动纠纷等不良记录而被有关行政部门处罚不准参加同类工程的投标企业如仍在受罚期内，不准参加本工程投标;
13.本项目采用资格后审，只接受独立申请，不接受联合体投标。
14.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本次招标中同时投标，否则全部作废标处理。
九、报名时间：20xx年11月9日～20xx年11月13日下午16时30分(北京时间)
报名地点：南海区交易中心
电话：
联系人：杨小姐
须携带证明材料：
(1)企业营业执照副本;
(2)企业资质证书副本;
(3)法定代表人证明书;
(4)法定代表人授权委托书;
(5)授权委托人的身份证明;
注：以上资料均需提供复印件，但必须加盖投标申请人公章，原件备查。
十、须携带公证书：
投标申请人必须携带企业注册地的公证部门出具的如下公证书：
(1)法人授权书
(2)法定代表人证明书
(3)授权委托人的身份证明
(4)法人签字、法人印章的证明
十一、购买招标文件
投标人报名后在南海区建设工程交易中心购买招标文件、领取施工图纸光盘，招标文件及施工图纸(电子版)售价800元/套，售后不退。
在xx区建设工程交易中心购买招标文件、领取施工图纸光盘。
投标人需在购买招标文件前须先到银行缴款(重要提示：缴款时必须以投标单位名义缴款，即银行缴款单据上的缴款人必须是投标单位名称，不接受以个人名义缴款)，然后凭银行收款回执原件，在购买招标文件、领取施工图纸光盘规定时间内到佛山建设工程交易中心缴交招标书工本费后领取招标文件，同时领取施工图纸(或光盘)等资料，并签名盖章确认。
银行缴款单需注明以下资料：
①收款人户名：xx有限公司广东分公司;
②收款人账号：
③收款人开户行：
④款项来源：xx总局数据中心(南海)机房专用设备集成及综合布线工程招标文件费;
⑤缴费金额：800元
报名截止时间和领取招标文件截止时间为：20xx年11月9日～20xx年11月13日下午16时30分(北京时间)
交易中心联系人：
电话：
招标代理单位联系人：
电话：
传真：
电子信箱：
十二、递交投标文件
递交时间：20xx年12月2日8时30分～9时30分(北京时间)。投标文件资料及相关证照原件同时递交。迟到投标文件(包括上述要求提交的相关证件及证明材料的原件)将不予受理。投标人应派法人代表或其授权代表人出席开标会议。
递交地点：佛山市交易中心
招标人：广东省税务局
联系人：朱先生
电话：
项目管理：深圳市xx有限公司
联系人：
电话：
招标代理机构：xx有限公司
地址：
联系人：
邮箱：
电话：
综合布线合同 (篇10)
发包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
承包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条 工程承包方式
第三条 工程期限
在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
第四条 合同的价款
1、总价：工程总价为人民币大写：__________万元整（￥：__________元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；
2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。
第五条 甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。
（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
第六条 工程质量标准
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。
第七条 工程价款的支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：
竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；￥：____________元（人民币）。
第八条 工程材料的提供
整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条 工程的验收
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条 维修期限
1、保修期限自验收合格之日起_____个月；
2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。
第十一条 违约责任
乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。
第十二条 争议的解决
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
结尾：非常感谢大家阅读《优秀的综合布线合同模板(推荐10篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：律师事务所委托诉讼合同，标准货物采购合同，重庆房屋拆除施工合同，冷库租赁合同格式，销售代理协议合同书， 欢迎阅读，共同成长！